施工合同

【实用】施工合同合集8篇

随着人们对法律的了解日益加深，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家整理的施工合同8篇，希望对大家有所帮助。

发包人(全称)：_______（以下简称甲方）

承包人(全称)：______（以下简称乙方）

本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。

1.工程概况

1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程

1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园

1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。

具体内容见附件1

2.工程承包范围

2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

3.工期

3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。

3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。

4、质量与验收

4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。

4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。

5、安全施工

5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。

5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。

6、合同价款与支付

6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。

6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写)：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币)，￥：785919.00元。

6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担

6.4 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。

7.承包人采购材料设备

7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责)，质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。

7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

8.争议

双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。

9.保险 承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

10.合同份数 双方约定份数：陆份，双方各执叁份

11. 增加工程项目名称

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包方(甲方)：身份证号： 承包方(乙方)：身份证号：

为明确双方责任，按质量要求完成承包任务。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商达成以下条款，共同遵守。 工程概况

1、 甲方发包鸭棚建设工程让乙方承建。发包方式包工包料。

2、 甲方提供水、电、路三通，一辆农用车。

3、 保证工人人身安全。

4、 工程承包工料费总计： 元。

5、 鸭棚面积为：

付款方式：

（1）.甲乙双方达成意向。乙方材料（水泥柱）进场，付总承包价格 的40%。

（2）.鸭棚主体完工封顶时（棚内不计）甲方再付乙方总工程款的40%。

（3）.工程完工后，甲方再付乙方总工程价的15%为工人工资。

（4）剩余5%作为质量保证金，工程完工后一个月一次性付清。 质量标准：工程棚舍质量根据禾丰公司所要求标准棚建设。本合

同自双方签字之日起生效；本合同一式两份，双方各执一份。

附则：本合同未尽事宜，双方协商解决，若有协商不成，可向当地执法部门协商解决。

甲方签字（盖章） 乙方签字（盖章）

签订日期：

签订日期：

甲方： 建筑装饰工程施工合同(范本)

合同编号：YF-(对方名称缩写)-001

签定地点：

乙方：

签定时间：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，甲方同意将本工程托付乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权力和义务，经双方协商，达成如下协议。

第一条工程概况装修网

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑结构：

第二条工程范围及承包方式

1、承包范围：

2、承包方式及内容：综合门户网站

第三条工程价款、结算以及支付方式

1、工程价款：工程采纳固定总价的方式计算工程价款，含税(不含税)总造价为人民币(包括二次设计费)万元，其中干挂石材幕墙部分约为㎡，单价：元/㎡，干挂异型部分约为㎡，单价：元/㎡，湿贴部分约为㎡，单价：元/㎡，以实际测算面积为准，工程价款的计算方式为以实际测算面积(竣工图纸面积)×相应合同单价，平面异型石材应按最大的边长计算，异型石材按延长米计算(或按展开面积计算)。装饰施工

2、预付工程款的数额、支付哨限及抵扣方式：甲方应当在双方签订合同后的一个月内(或开工前7天内)预付工程款30%(或20%)，甲方不按约定预付，乙方向甲方发出要求预付通知，甲方收到通知后仍不按要求预付，乙方可在发出通知14天后停止施工，甲方应从约定应付之日起向乙方支付每天3‰的延付金，并按照合同约定承担违约责任，工程预付款在甲方拨付工程进度款过程中逐步抵扣，抵扣方式由双方协商确定。综合门户网站

3、工程进度款的支付方式、数额及期限：按月进度支付工程款，每个月10日前支付上月已完成工程量总造价的85%款项作为工程进度款，本工程竣工后的 ……此处隐藏4524个字……事宜经甲乙双方商定做出如下协议：

1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、 其它未尽事宜由双方协商解决。

6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称： 乙方单位名称:(盖公章) (盖公章)法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人：年 月 日 年 月 日委任单位：____________施工单位：____________就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

一、工程名称：___________________________

二、工程地点：________________________

三、工程项目内容：________________________

四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

五、工程造价为人民币：____________________________________

六、付款方式1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付 款。2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款， 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程 量结算)

七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管 场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。

八、工程施工1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返 工，所造成的损失由乙方负责。2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为 本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议， 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

九、工程质量1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4.装饰工程质量保修一年。

十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十

一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。

二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。

出租方：XXX（甲方）

承租方：XXX（乙方）

为明确双方的责任和义务，经双方协商特签订本协议。

第一条：设备名称：施工升降机规格型号：

数量：一台

安装使用地点：XXX

第二条：使用期限的界定方法：自设备安装、调试完好后交付使用时，开始计取费用（以乙方签认的设备交接使用通知单日期为准）。

第三条：费用计取方法、结算依据及付款方式

1、升降机租赁费为XXX元/月，含升降机司机工资（司机由出租单位安排），不足整月按实际使用天数折算。升降机使用过程中如遇春节、农忙或其它原因停工时，乙方以书面形式通知出租单位，停工期间不收取租赁费。

2、进出场运输、装卸车及安、拆费用由出租单位承担。

3、租赁费每月结算一次。由甲方在工程款中代扣。

第四条：乙方责任：

1、应提前7天书面通知甲方设备进场安装时间。

2、承担设备基础施工。（基础所用材料及施工费用由甲方承担。）提供设备安、拆所具备的条件（作业场地、吊车进场道路；包括临时电源线引至塔机配电箱，以及其它障碍物的清理），确保安、拆作业的顺利进行。

3、设备使用期间，应负责设备的安全保卫，防止人为破坏和偷盗。若有损坏或丢失，照价赔偿。确保人、机安全。

4、设备顶升及安装附着时，由甲方负责。

7、设备使用完毕，若因乙方原因造成不能按时退场，视为正常使用，按照4000元/月继续收取租赁费直至设备退场。

8、乙方不得以任何理由将设备转租和抵押。

第五条：甲方责任：

1、按约定时间组织设备进场，保质保量完成安拆任务，按时保养机械设备，保证正常运转，满足施工生产需要。

2、提供技术资料，配合乙方对基础进行验收。并负责办理升降机安装申报手续及检测报告。

3、使用期间设备发生故障，甲方司机应抓紧时间抢修。现场解决不了的，乙方应及时通知甲方，甲方接通知后维修人员5小时内必须赶到现场，一般故障应在2小时内抢修完毕，特殊情况尽最大努力缩短修理时间，确保施工生产的正常进行。每月机械故障时间累计超过1天，租赁费按日扣除，并赔偿乙方相应停工损失。

4、升降机司机进入施工现场必须服从工地管理，听从指挥人员的指挥，做到优质、高效。不能发生顶撞项目管理人员事件。如有事外出应向项目部请假，并保证施工现场需要，根据施工安排必须加班加点，否则造成影响工程一次罚款500元。

5、甲方操作人员有权拒绝乙方指挥人员的违章指挥，保证施工安全。

6、在安、拆和施工中因设备故障及违章操作发生的意外事故甲方负责。

7、根据《机械设备保养规程》的规定，甲方应加强设备的保养和维修，其各部件安全性能必须符合国家规范及有关规定，保养维修更换部件等费用全部由甲方承担，保证乙方正常使用。

8、本协议自设备使用费结算完毕后自动失效。

第六条：未尽事宜，协商解决。

乙方：（盖章）

甲方：（盖章）